工程合同范本大全有什么内容?
随着社会经济的发展,工程建设越来越多。对于工程公司来说,工程项目的分类有很多。不同的工程就会有不同的工程合同,那么作为工程施工方,一定会有一套工程合同范本大全。下面我们先来了解工程承包合同书范本吧。
工程承包合同书范本
发包方(甲方):________________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人:____________ 职务____________
承包方(乙方):________________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人:____________ 职务____________
依照<中华*共和国合同法>和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程编号:________________
四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)
五、工程造价:全部工程施工图预算造价*币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)
第二条 工程期限
一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1。由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
2。因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
3。因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条 物资供应
一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理:
1。特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2。统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3。包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4。其他方式:
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。
三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。
四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格*的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格*,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格*的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
第四条 工程款结算
一、全部工程造价的结算方式。按下列第( )项规定办理:
1。以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2。按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。
3。按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
4。包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。
5。招标的工程,按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)。
第五条 施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1。施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2。在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。
3。在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
4。在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。
第六条 竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:
1。增减变更文件和其他洽商记录;
2。隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3。工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。(属于专业*建筑安装工程按*各有关主管部门的特殊规定办理)
九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第七条 违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向*法院起诉。
第八条 附则
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。
三、招标工程,按<××市建设工程招标、投标暂行办法>签订合同。
四、双方商定的其他事项:
第九条 合同附件
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)
三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议:
六、有关补充合同:
九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第七条 违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向*法院起诉。
第八条 附则
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。
三、招标工程,按<××市建设工程招标、投标暂行办法>签订合同。
四、双方商定的其他事项:
第九条 合同附件
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)
三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议:
六、有关补充合同:
第十条 合同份数及有效期
一、本合同一式____ 份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
建设单位(发包方):____________________
工程负责人:____________________________
____年____月____日
建工单位(承包方):____________________
工程负责人:____________________________
____年____月____日
作为工程施工公司,由于日常的的施工项目有很多,而施工项目不同,所用的合同版本就不同。所以,工程施工公司肯定有一套工程合同范本大全。但是不管是什么施工项目,都必须依照相关的法律下进行,保障工程的质量和施工人员的安全。
文章来源:律伴网 lvban365/
简易工程合同范本大全2
简易工程合同范本大全
篇一:工程施工合同范本(简易)
建设工程施工合同
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据<中华*共和国合同法>和<中华*共和国建筑法>及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目 一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容: 四、承包形式:
第二条 工程期限 一、合同工期总日历天数 天
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 ,、在施工中如因停电、停水,小时以上或连续间歇*停水、停电,天以上(每次连续,小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
,、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条
工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票,)
双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式*。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同
包干价为 元*币(大写: )。任何政策*因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后 日内,甲方支付 元工程款;
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;
3、余款 元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于 支付 元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条 建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。(是否都是包工包料,)
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。(材料进场是不是要甲方确认,)
第五条 施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条 工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣*料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的,双方进行交
接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的[合格"标准。
第七条 安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第八条 质量保修
一、本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方保修联系电话:;乙方保修联系人: 。
第九条 违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无)
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本*违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支
付的工程款外,还应向甲方支付违约金*币元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的1030%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件,)
三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第十条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地*法院提起诉讼。
第十一条 附 则
一、甲方代表为,乙方代表为 。
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
户名:
开户银行:
帐 号:
年_____月_____日 年_____月_____日
篇二:简易版装饰装修施工合同范本
装饰装修工程施工
工程名称
工程地点
发 包 方
承 包 方
合同书
签订
日期 年 月
日
装 饰 装 修 工 程 施 工 合 同
发包方(甲方):承包方(乙方):
按照 <中华*共和国经济合同法>和<建筑安装工程承包
合同条例>的规定,结合本工程具体情况,双(转 载
自:hn1c 唯才 教 育网:简易工程合同范本大全)方达
成如下协议。
第1条 工程概况
1(1、工程名称: 工程
1(2、工程地点:
1(3、承包范围:按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。
1(4、承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)
1(5、工期: 天。(按甲方通知进场施工当天计,即从年月日起计)
1(6、工程质量:按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。
1(7、合同工程价款(*币大写):(详见预算表)。
第2条 甲方工作
2(1、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。
2。 2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。
2(3、指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、
变更、登记手续及其他事宜。
2(4、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。
2(5、如需要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的具体问题。
第3条 乙方工作
3(1、参加甲方组织的作法说明的现场交接,拟定施工方案和进度计划,按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和
安全交底。
3(2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜。
3(3、严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。
3(4、遵守国家或地方*及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。
3(5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3(6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3(7、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受施工安全教育。
3(8、进场人员必须备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。
3(9、乙方必须做好施工安全措施,施工安全乙方负责,甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。
第4条 关于工期的约定
4(1、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负责。
4(2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。
4(3、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。
4(4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力
因素影响,导致停工,工期相应顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定
5(1、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5(2、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。
第6条 关于工程价款及结算的约定
6(1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。
6(1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算。
6(1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。
6(2、工程款的支付方式:
6(2(1、甲、乙双方签订合同后,甲方支付工程款。
6(2(2、乙方完成 %工程款。
6(2(3、余款在工程完工通过验收,在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。
6(3、本工程项目的增减约定
6(3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目,均需双方
商定并办理签认确定手续,才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。
第7条 有关材料供应的约定
7(1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场,如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。
7(2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议,可进行检验。
第8条 有关安全生产和防火的约定
8(1、乙方在施工期间严格遵守<建筑安装工程安全技术规程>、<建筑安装工人安全*作规程>、<中华*共和国消防条例>和其它相关的法规、规范。
第9条 违约责任、争议或纠纷处理
9。 1、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9。 2、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。
9。 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在
篇三:简易施工合同合同
建 设 工 程 施 工 合 同
项目名称:
甲 方:
乙 方:
日 期:
建设工程施工合同
甲方:
乙方:
依照<中华*共和国合同法>、<中华*共和国建筑
法>及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订
立本合同。
一、工程概况
工程名称:东台市红十字会备灾救灾中心
工程地点:东台市经济开发区纬一路31号 工程内容:仓库
二、合同工期:
开工日期:竣工日期:
合同工期总日历天数 天。
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款
金额(大写):元(*
币)
,:元
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效
合同订立时间:年
合同订立地点:
本合同双方约定后生效
甲方:(公章) 乙方:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:
传真:传真:
开户银行: 开户银行:
账号:账号:
邮政编码: 邮政编码:
建筑工程合同范本大全3
建筑工程合同范本
ok3w_ads([s004");
ok3w_ads([s005");
篇一:建工程施工合
合同编号:
建筑工程合
工程名称:建筑位:
签订日期:年
发包人(全称):承
依照<中华民共和国合同法>、<中华*共和国建筑法>及他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公和诚实信用的原则,双方就建工程施工事协商
一、工程概况
1、工程名
2、工程地
3、备
二、工程承包
1、广场硬化。(见图,以预算单中
2、。
三、合同工期
本工程在预付款到位,且钢结构工程具备工条件,开工日期年月日,工日期为年月日,合同
四、质量标准
工程质量标准:依据构有关验收
五、合同价款
1、工程总造价:大写:,:
六、合同价款
1、合同签订三日内,甲应付工程总造
作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内,甲方再付程总造的%给乙方
3、工程施工完毕验收合格,三日内甲再付工程造价的%
七、发包人
1、委派2、工程开工前,甲方为乙方提供三一平,水电供至筑物中心五十以内,并承担费用,条件为
3、应办理开工前的各文件及其它施
4、有义务协调地方关系,保工程正常工,如当地干扰或不
八、承包人工作
1、委派为工地代表,联系方;2、格按图纸
3、进入工地遵守甲方规章制度,担自身成的事故及
4、保证施工场地清洁,符合环境卫管理的关规定,完
九、工程变更
1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书形式向乙方发变更通,因变更导致合同款的增减及造成的乙方损失甲方承担,误
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,乙方在施中提出的合理化建涉及到对设计图或施工组织设计的更改对材料的
3、乙方在工程变更确定后7天内,提变更工程价款报告,经甲确认后调整合同价,与
十、竣工验收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲方织工程验收,如不组织收,视为竣工验收告已被认可和该工程合格。方并承担工保
十一、竣工
甲方收到乙方递交的竣工算报告及结算
给予确认并支付工程竣工结算价款,乙方收到工结算款后三日内将
十二、违约
1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工款,甲方应从约定应之日起向乙方支应付款的贷款利息,并承停工或工延
2、双方中任何一方违约,即向方支付
3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不,由乙方所在
(来自:zaidian
1、发生不可抗力造成工程工困难,如雨、
灾害工期延误。
2、发生不可抗力造成合同履行困难,双方友好协商解。十四、其它条:十五、本同自签章之日起生效,该工结算完毕,
十六、本合同一式,甲乙双方
发包人(公章):承包人:(章)
委托代理人:委托代
电话:电话:
传真:传真:
签订时间:
篇二:建筑工程施工合
建设工程施工合同
工程名称:
工程地点:
发包人:
承包人:莱州市云峰丽景一期工莱州市云南路南阳河1000米山东麟房地
第一部分协
发包人(全称):山嘉麟房地产开
承包人(全称):
依照<中华民共和国合同法>、<中华*共和国建筑法>及他有关法律、行政法规,循平等、自愿、公和诚实信用的原则,双方就本建工程施工事协
一、工程概况工程名称:莱州市峰丽景期工程
工程内容:
群体工程应附承包人承工程项目一览
工程立项批准
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:施工图纸范围的土建、装饰
包人
另行分包的分项工程
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
金额(大写):
六、组成合同
组成本合同的文件
1。本合同协
2。中标通
3。投标书及
4。本合同专
5。本合同通
6。标准、规范及有关
7。图纸
8。工程量清单
9。工程材料报
双方有关工程的洽商、变更等书协议或件视为本合
七、本协议书中有关词语含义本合同第二分<通用款>中分别赋
八、承包人向发包人承诺按照合约定进行施、竣工并在量保修期内承
九、发包人向承包人承诺按照同约定的期和方式支合同价款及其
十、合同生效
合同订立时间:2011年月日
合同订立地
本合同双方约定自方签字盖章之
发包人:(公章)承包
住所:住
法定代表人:法定代
委托代理人:委托代
电话:电
传真:传
开户银行:开户
帐号:帐
邮政编码:邮政编码:
鉴政意见:
鉴政机关(
经办人:
年月日
第二部分通
一、词语定义及合
1。词语定义
下列词语除专用条款另有约外,应有本条所
1。1通用条款:是根据法律、行法规规定及建工程施工需要订立,通用于
1。2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政规规定,结合具体程实际,经协商成一致意见的条款,是对用条款的体
1。3发包人:指在协议书中约定,具有工发包主体资格和付工程价款能的当事人以及取得当事人资
1。4承包人:指在协议中约定,被发包人受的具有工程工承包主体资的当事人以及取得该事人资
1。5项目经理:指承包人在专用条中指定的责施工管理
1。6设计单位:指发包人委托的责本工程计并取得应工程设计资
1。7监理单位:指发包人委托负责本工监理并取相应工程监理资
1。8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工师或发包人指定的行本合同的代,其具体身份和职权由发人承包
1。9工程造价管理部门:指*有部门、县级以**建行政主管部门或其托的工
1。10工程:指发包人承包人协议中定的承包
1。11合同价款:指发包人承包人在协议书中约,发包人用以支付包人按照合同定完成承包范围内全部工并承担
1。12追加合同价款:指在合同履行中发需要增加合同价的情况,经发人确认后按计算合同款的方
1。13费用:指不包含在同价款之的应当由包人或承包
1。14工期:指发包人承包人在议书中约定,按总日历天(包括法定节假
1。15开工日期:指发包承包人在协议书
开始施工的绝对或相对的
1。16竣工日期:指发包人承包人协议书中约,承包人完承包范围内工程
1。17图纸:指由发包人提供或由承包人供并经发包人批,满足承包人工需要的所有图纸(括配套
1。18施工场地:指由发包人提供的用工程施工的场以及发包人在纸中具体指定的供工使用
1。19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据换和电子邮件)等可有形地表
1。20违约责任:指合同一方履行合同务或履行同义务不符合约
1。21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的错,而是应由对方担责任的情况造的实际损失,向对方提出经补偿和()
1。22不可抗力:指不能预见、不能避并不能克
1。23时或:本合同中规定按小时计时间的,从事件有效开始计算(不扣休息时间);规定按天计算时的,开始当天不计入,从日开始计算。时限的最后一天是休息日者其他法定节假的,
天,但竣工日期除外。时限的最一天的止时间为
2。合同文件及解
2。1合同文件应能相互解释,互为明。除专用条另有约定外,组成本合同的文及优先
?本合同协
?中标通知书
?投标书及
?本合同专用
?本合同通用
?标准、规范及有关技
?图纸
?工程量清单
?工程报价单及
合同履行中,发包人承包人有关程的洽商、变更等书协议或文件视为
2。2当同文件容含糊不清或不相一致时,不影响工程正常进行的情况下,由发包承包人协商解决。双方也可以提负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的释时,按本通用款第37条关于争议的约定
3。语言文字和适用法律、
篇三:建筑施工合
建设工程施工合同
(gf19990201)
(示范文本)
制定
国家工商行政管
中华*共和国
一、协议书
发包人:(全
承包人:(全
依照<中华*共和国合法>、<中华
法>、及其他相关法律、行法规,遵循平
和诚实信用的原则,双方就建设工程施工
订立本合同。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工
工程立项批准
资金来源:
2、工程承
承包范围:
3、合同工期
开工日期:年
竣工日期:年
合同工期总日历天
4、质量标准
工程质量标
5、合同价款
金额:
6、组成合同
6。1组成合同的文件
(1)、本合同
(2)、中标
(3)、投标书及
(4)、本合同专
(5)、本合同通
(6)、标准、规范及有关
(7)、图纸
(8)、工程
(9)、工程报价单及
6。2双方有关工程的洽变更等书面协议
同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本同<用条款>
8、承包人向发包人承诺按照合约定施工、竣工并在量保修期内承担
9、发包人向承包人承诺按照同约定的期和方式支合同价款及其
10、合同
10。1合同订立间:
10。2合同订立
10。3本合同双方约定
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
电话:电话:
传真:传真:
一、词语定义及合同件二、<
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约外,应有本条所
1(1通用条款:是根据法律、政法规规定及设工程施的需要订立,通用
1(2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规定,结合具体工实际,经协商达一致意见的条款,是对用条款的
1(3发包人:指在协议书中约定,具有工发包主体资格和付工程价款能的当事人以及取得当事人资
1(4承包人:指在协议书中约定,被发包接受的具有工程工承包主体资的当事人以及取得当事人资
1(5项目经理:指承包人在专用条款指定的责施工管理和
1(6设计单位:指发包人委托负责本工设计并取相应工程设计资
1(7监理单位:指发包人委托负责本工监理并取相应工程监理资
1(8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工师或发包人指定的行本合同的代,其具体身份和职权由发人承包
1(9工程造价管理部门:指*有部门、县级以**建行政主管部门或其托的工
1(10工程:指发包人承包在协议约定的承
1(11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承人按照合同约完成承包范围内全部工并承担质
1(12追加合同价款:指在合同履行中发需要增加合同价的情况,经发人确认后按计算合同款的方
1(13费用:指不包含在同价款之的应当由包人或承包
1(14工期:指发包人承包人协议书中约定,按总日历数(包括法定节假
1(15开工日期:指发包人包人在协议中约定,包人开始施工
1(16竣工日期:指发包人承包在协议书中定,承包人成承包范围内工的绝对
1(17图纸:指由发包人提供或由承包人供并经发包人批,满足承包人工需要的所有图纸(括配套
1(18施工场地:指由发包人提供的用工程施工的场以及发包人在纸中具体指定的供工使用
1(19书面形式:指合同书、信件和数电文(包括电、电传、传、电子数据交换和
所载内容的形式。
1(20违约责任:指合同一方履行合同务或履行同义务不符合约
1(21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的错,而是应由对方担责任的情况造的实际损失,向对方提出经补偿和()
1(22不可抗力:指不能预见、不能避并不能克
1(23小或天:本同中规定按小时计算时间的,从件有效开始计(不扣除休息时间);规定按天算时间的,开始当天不计入,从次日开计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一,但竣工日期外。限的最
2。合同文件及解
2(1合同文件应能相互解释,互说明。除专用款另有约定,组成本合同的文及优先
(1)本合同
(2)中标通
(3)投标书及
(4)本合同专
(5)本合同
(6)标准、规范及有关技
(7)图纸
(8)工程量
(9)工程报价单或
合同履行中,发包人承包人有关程的洽商、变更等书协议或文件视为
2(2合同文内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发人承包人协商解决。双方也可以请负责监理的工程师作出解。双方协商不成或不同意负责监理的工程师解释时,按本通条款37条关于争议的约定
3。语言文字和用法律、
3(1语言
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如用条款约定使用两以上(含两种)言文字时,汉语应为解的说明本
在少数民族地区,双方可以约定使用少民族语文字书写和解
3(2适用法律
本合同文件适用国家的法律和行法规。需要示的法律、政法规,由双
3(3适用标
双方在专用条款内约定适用国家准、规范名称;没国家标准、
范的,约定适行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规的,约定适用工程所在地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间承包人提供一两
国内没有相应标、规范的,由发包人专用条款约定的时间向承包人提出工技术要求,承包人按约定时间和要求提出施工工,经发包人认可后执行。发包人要求用国外标准、
本条所发生的购买、翻译标准、规范制定施
4。图纸
4(1发人应按用条款约定的日期和套数,向包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包承担。发包人对工程有保密要的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施用由发包人承,包人在定保密期限内履行保密
4(2承包人未经发包人同意,不得将本工程图转给第三人。工程量保修期满后,承包人存档需要的图纸,应将全
4(3承包人应在施工场保留一套完整
及有关人员进行工程检查时
二、双方一般权利
5。工程师
5(1实行工程监理的,发包人应在实施理前将委托的理单位名称、监理内容及监理权以书面
5(2监单位委的总监理工程师在本合同称工程师,其姓名、职务、职权由发包承包人在专用条款内写明。工程按合同约定行使职权,发包在专用条款内要求工程师在行使某些职权需要征得发包人准的,程师应征得发包人
5(3发人派驻工场地履行合同的代表在本同中也称工程师,其姓名、职务、职权发包人在专用条款内写明,但职权得与监理单位委派的总监理工师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不确时,由发包人予明确,并以书面形式通知承
5(4合同履中,发生影响发包人承人双方权利或义务的事件时,负责理的工程师应依据合同在其权范围内客观公正地进处理。一方对工程师的处理有异议,按本通用条37
5(5除合同内有明确约定或经发包人意外,负责监的工程师无解除本合同约定的包人的
5(6不实行工程监理的,本合同中工程师
施工场地履行合同的代表,其具体权由包人在专
6(工程师的委派
6(1工师可派工程师代表,行使合同定的自己的职权,并可在认为必要撤回委派。委派和撤回均应提7天以书面形式通知承包,负责监理的工程师还应将委派和撤回知发包人。委书和
工程师代在工程授权范围内向承包人发出的任书面形式的函件,与工程师发出的函件具同等效力。承包人对工程师代表向其出的任何书面形式的函件有疑时,可将此函件提交工程师,工程师应进行认。工程师代发指令有误时,工程师应进行
除工程师或工程师代表外,发人派驻工的其他员均无权向承
6(2工程师的指令、通知由本人签字,以书形式交给项目
建设工程施工合同 【合同范本大全】4
20101029 10:08:09 来源:*品牌总网 作者:i
建设工程施工合同
第一章 词语涵义及合同文件
第一条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条款所赋予的涵义:
1。发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2。甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3。承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4。乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5。社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6。总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7。设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8。工程造价管理部门:*各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9。工程质量监督部门:*各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10。工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
12。合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种收费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12。经济支出:在施工中已经发生、经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13。费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14。工期:协议条款约定的合同工期。
15。开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
16。竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
17。图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18。施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19。书面形式:根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20。不可抗力:指因战争、*、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的*、火灾、以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
21。协议条款:结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议。
第二条 合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1。协议条款;
2。合同条件;
3。洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
4。招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
5。工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;
6。标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的行业、专业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。
第四条 图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
第二章 双方责任
第五条 甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:
1。甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。
2。甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告。甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3。甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、标准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的权利。
甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第六条 乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:
1。乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2。乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发生的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第七条 甲方工作。甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:
1。办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面,架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
2。将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;
3。开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
4。向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;
5。办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(*乙方自身资质的证件除外);
6。将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;
7。组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;
8。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
第八条 乙方接协议条款约定的时间和要求做好以下工作:
1。在其设计资料证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图的设计或与工程配套的设计,经甲方代表审查批准后使用。
2。向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
3。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
4。按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。
5。遵守地方*和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
6。已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
7。按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
8。保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
乙方不履行上述各项义务。造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。
第三章 施工组织设计和工期
第九条 进度计划。乙方应在协议条款约定的日期,施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案
注:以上内容仅供参考。
简易工程施工合同范本大全5
施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是关于简易工程施工合同范本大全的内容,欢迎阅读!
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华*共和国合同法》和《中华*共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包机械、包安全
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地*法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依据《中华*共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价:元(大写:)。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为20xx年月日至20xx年月日,总工期天。
三、本工程竣工质量为一次*合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和*作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和*作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2:乙方的责任、权利
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
*号: *号:
公章 公章
年月日 年月日
合同编号:
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:
签约地点:
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:____________
二、建筑面积(工程形式):____________
三、施工地点:________________
四、工期:
1、开工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________
六、工程质量标准:________
七、工程价款:共计*币元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县*法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方: 承包方:
委托代理人: 委托代理人:
总包方(甲方):____________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
分包方(乙方):____________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
依照《中华*共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市**××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
六、分包工程人工费用________元。
七、乙方投入工种及人数________人。
第二条工程结算
按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全*作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电*作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____元。
二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
四、清工每工日为________元。
五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。
七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。
八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)
第七条材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手工*作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自*作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第()项解决:
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,
(2)向*法院起诉。
二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____备案。
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款:
1.
2.
第十二条合同附件及有效期
一、合同附件:
1.工程预算书;
2.
二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位:________________________
法定代表人:______________________
分包单位:________________________
法定代表人:______________________
____年____月____日
发包单位:________________________________________________(简称发包方)(以下简称甲方)
承包单位:________________________________________________(简称承包方)(以下简称乙方)
发包方经批准进行的建设工程,由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《中华*共和国合同法》和《建筑按抓哏内工程承包合同条例》等有关法律、法规签定本合同,共同遵守。
第一条工程名称___________________________________________________。
第二条工程地点____________________________________________________。
第三条承包的范围和内容:
1、建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共__________个单位工程,建筑面积_______________平方米。
2、安装工程名称_______________________________以上工程均按施工图设计内容范围承包。
第四条工程造价。承包的工程总造价________________________元(单位工程造价见承包工程项目表),如果合同期内发生劳务、材料价格调整、区非标准变动按文件规定执行。
第五条承包方式
本工程按下列第_________项方式进行承包施工:
包工包料。
第六条施工期限
本公按工期定额和有关规定,施工工期日历_________天,定于_________年
_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。施工期间如发生不可抗拒的自然灾害,工期另行协商。
第七条双方的主要责任
一、发包方
1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。
2、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。
3、开工前接通施工现场水源、电源、拆迁县城内民房和障碍物(亦可委托承包方承担)。
4、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按合同规定在开工前十五天内将设计图纸_________份、标准图_________份及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计。
5、按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。
6、向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应),审定办理拨款和结算。
7、派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题以及其它事宜。
二、承包方
1、负责施工场地的平整,施工界区的用水、用电、道路和临时设施的施工。
2、按双方商定的分工范围,作好材料和设备的采购、供应和管理,做好施工前的各种准备工作。
3、及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。
4、严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。
5、已完工的房屋、建筑物和安装的设备,在交公前应负责保管、并清理好场地。
6、按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算。
7、在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工程质量问题,负责无偿修理。
第八条材料设备供应
1、发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全,需由承包方调剂代用时,必须经设计部门签证,由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设,工程竣工时间顺延。
2、发包方供应的材料设备委托承包方采购运输时,差价及运费由发包方负责。
3、承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时,差价运费由发包方承担。
4、双方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验,费用由供应方负责。
5、双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。
第九条工程价款的支付与结算
1、本工程质量评定为__________________质量,依据鲁政发(1987)74号文规定,按合同工程造价增减__________________%结算。
2、工程竣工结算按下列第_________项方式结算。工程竣工验收合格后,_________天内结算完毕。
(1)中标价加签证;
(2)施工图预算加系数包干;
(3)平方米造价包干;
3、预付备料款和工程款,按建设银行规定执行,具体额度和办法是:
4、备料款和工程款拨到_________%停止,其余带工程竣工后结算。
第十条工程变更
1、设计图纸经会审定案后,原则上不准变更。如确需变更时,应提前十五天办理变更手续,书面通知对方。因变更造成的经济损失有发包方负责。
2、在施工中,如承包方发现施工图纸或说明书不符合设计要求,要书面通知发包方,发包方应在七天内办理技术签证。
3、基础施工如遇特殊情况,工期可按实际情况顺延。
第十一条工程质量和验收标准
1、承包方严格按照施工图与说明书组织施工,确保工程质量,在施工中如发生质量事故,要分清责任,由此造成的损失,由质量事故责任方承担。
2、隐蔽工程完成后,承包方在24小时以前通知发包方进行检查,未经发包方检查不得隐蔽。如发包方未按时到场,承包方自行检查隐蔽。发包方提出重新检查时,如结果不符合要求,费用由承包方承担;若结果符合要求,费用由发包方承担。
3、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后,由承包方通知发包方,发包方接到通知后,15天内组织验收,经验收合格,双方签具验收证书,工程移交给发包方管理。
第十二条施工期间临时停水、停电每次在一天以上的损失由发包方承担,凭签证顺延工期。
第十三条工程保修期,按建设部颁发的建筑工程保修办法的规定为_________,从_________年_______月_________日至_________年_________月_________日。
第十四条其他条款
第十五条违约责任
一、发包方
1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
3、超过合同规定的日期验收,按每日工程总造价的百分之______的比例偿付逾期违约金。
4、不按合同规定拨付工程款,按银行有关“工程价款结算办法”的有关规定处理;根据*(1990)213号文规定,发包方物理拨付工程款时,承包方有权提出停工报告,发包方15天内解决不了,承担一切停工损失。
二、承包方
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工,由此造成逾期交付的,每日按工程总造价的百分之______的比例偿付逾期违约金。
2、工程拖期交工,每日向发包方偿付工程总造价百分之______的违约金。
3、保修期内发生的质量问题,有承包方无偿进行返修。
三、其他约定:_______________________
第十六条争议解决方式
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会):
1、提交_________仲裁委员会仲裁。
2、依法向*法院起诉
第十七条本合同在双方签字盖章并经工商行政管理机关签证后生效,工程交工价款结清后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
第*条本合同正本二份,双方各执一份;副本_________份,双方各执_________份,报双方主观部门、工商行政管理机关、经办银行各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日