甲方:________实业发展有限公司
乙方:____________建筑工程公司
甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:
一、工程造价
1.土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2.安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。
5.乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。
6.由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。
7.工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。
二、甲供工程材料、设备和甲分包工程
1.甲供材料有:钢筋、商品砼。
2.甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。
3.甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。
三、工程款支付
1.在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内,甲方应向乙方支付足______万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在______个月内审核完毕,并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。
2.______年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。
3.地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在______日内审核完,并支付结算款的______%,其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。
4.上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付______%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段,每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在______日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。
5.工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%,在工程结算审定后______日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除______%保修款)。当结算时间超过______个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲方付至工程总价的______%,
四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后______日内办妥交给甲方。
五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。
六、本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。
七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及______项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。
甲方:________________
代表:________________
乙方:________________
代表:________________
土建工程打桩施工合同2
建设工程施工合同
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
按照<中华共和国合同法>和<建筑安装工程承包合同条例>等国家及陕西省有关法律规章制度,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,同时考虑到乙方的申请,并在审查了乙方的施*质和业绩后,甲方同意乙方承担本工程施工任务。经双方洽商达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:钻孔灌注桩施工
4、工期:叁拾日历天
第二条:合同价格、工程量、承包内容及方式
1、承包方式:清包工(包工包机械、机具、包安全、包文明、包辅材;不包主料)
2、钻孔灌注桩施工综合单价: 270 元/m3( 贰佰柒拾 元/每立方米)。如未挖土,先打试桩,每根试桩加贰佰元空孔施工费(注:上述单价不含税,水、电费用由甲方提供和负担)。如市场人工*上涨由乙方负责,合同约定的单价不作任何调整,且包括安全费用,各种保险及一切风险。
。
综合单价施工内容包括旋挖机进出场、钻机成孔、钢筋笼制作、安放钢筋笼、商品砼灌注成桩,施工现场内的土方转运,施工场内抽水,破桩头,桩头损坏修复等。清包工施工中各种附属材料的购臵、破桩头、凿桩头、桩头修复及现场技术资料填报等均由乙方负责。如在施工中出现有卵石层、岩石层、沙石层等所有情况均由乙方处理。如需调换机械由乙方负责,不另付费。
3、工程量计量方法按设计图桩长加桩头部分计算成桩工程量。如现场有变更设计或工程内容外签证,产生的工程量增减均纳入工程量结算。
第三条:正式开工前双方应做到以下
1、甲方供应钢筋、砼、水、电。
2、甲方向乙方提供本工程有关资料、图纸及上级主管部门批准的项目文件复印件;施工场地工程地点勘察资料、地形图资料各一份,真实准确,组织有关各方进行施工现场勘察、图纸会审,设计技术交底,做出会议纪要并签发。
3、施工现场甲方应做到三通一平:将施工所需水、电接至施工现场,并保证道路畅通,以满足施工期间的需要。
4、将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,现场交验。乙方正式放线后,甲方要及时请管理部门进行验线,并负责处理现场周围地下管线和邻近建筑物涉及事项。
5、乙方应负责协调处理附近村民和周边的关系及其它可能影响工地正常施工的因素,保证正常施工。若因甲方原因引起累计停工3
天以上的,应承担乙方相应的机械、人员误工费用,机械、人工误工费用为1000元/天,误工天数双方代表共同签字确认。
6、除甲方提供以上第一条材料外,在施工用水甲方提供水井(抽水泵、水管由乙方负责)。其余一切材料和施工中所用各种机械、机械配件、电线电缆及电箱等一切费用包含在内,并由乙方提供。
7、乙方应在开工前将施工方案组织设计和施工进度计划交甲方代表,甲方在3日内提出修改意见或批准。
8、乙方必须自行配备二级配电盘、电线电缆、施工中各种机械设备。
9、在施工中,甲方提供一个水准点,两个坐标控制点,其他桩位样及标高控制均由乙方负责,其它一切放线和水平控制由乙方负责,测量完成后,甲方、监理公司和业主三方进行复桩,如出现桩位偏差过大,标高控制不当等质量事故造成的返工及一切损失由乙方负责,并承担相应的费用;水平深度等造成的返工及一切损失由乙方负责,并赔偿甲方所有材料。甲方将对乙方10000元/根桩进行处罚。
10、在试桩检验合格后,甲方通知乙方三天内必须进场开始施工工程桩,必须叁栋楼同时施工,乙方一个月内必须完成一期工程桩,如有工期延误,甲方将对乙方进行每天贰仟元处罚。
11、乙方必须按照批准的计划方案施工,无条件执行甲方或业主、监理,就涉及该承包工程范围内的任何事项所发出的指令、通知、整改意见和决定等。接受甲方代表监理以及建设方的监督检查。
12、甲方征得乙方同意后,以书面形式通知乙方推迟开工,相
应顺延工期。
13、在施工进场时,乙方雇用人员必须每人持证上岗,对此每天做到班前教育,施工人员进场前进行技术交底,安全培训,如出现安全事故,一切责任费用由乙方承担。
14、乙方必须具备专业分包资质,在签合同同时将有关文件资料备齐交甲方审查。
15、乙方进场前必须将进场人员造册上报甲方,所报花名册人员姓名与本人*名字及事实相符,乙方的现场施工人员与名册不符者所发生的伤亡安全事故,甲方视其为私招乱雇,无论任何原因,一切后果和产生的费用由乙方负责。
16、甲方应负责保证材料及时到场,不影响正常工地施工;
第四条:工期、质量、竣工验收与结算
1、下列情况造成竣工日期不能按时完成,经甲乙代表确认签字,工期相应顺延:
(1)工程量变化、设计变更,本工程技术原因。
(2)不可抗力:风、雨、雪、震等自然灾害对工程造成的损害。
(3)施工中遇到古墓、文件、流砂,特殊地层需处理等一切不可预见因素。
(4)甲方代表同意给予顺延的其他情况。
(5)周边环境干扰以及*部门指令的停工。
2、按照国家现行建筑工程验收规范、标准进行完工验收,质量必须达到合格以上等级。若工程质量达不到验收要求及质量标准,乙
方必须无条件返工,并承担所有费用,如乙方拒绝返工或返工后仍达不到质量要求,甲方有权终止合同,一切损失和责任由乙方承担。
3、乙方保证不能将承包内容转包或分包,若发现,甲方有权力解除合同,并由乙方承担和赔偿一切因此造成的经济损失。
4、乙方完工后提请验收、结算时,要向甲方提供施工验收和结算所需的工程技术、经济资料以及各种施工方案和措施,按规定提供竣*料和要求的其它相关文件。
5、工程竣工后,乙方向甲方代表提供竣工验收报告。检测合格后五天内通知乙方办理结算手续,乙方提交决算书后,甲方在五天内审核完毕,或提出不同意见。双方达成一致后,甲方按付款约定向乙方支付工程款。
第五条:付款方式
承包方完成610号楼的全部桩基工程施工,付已完工程量价款的60%,工程施工至十二层时,付到合同工程量工程价款的90%,剩余款10%在主楼封顶10天后一次付清。
第六条:安全文明生产
1、执行国家、省、市关于安全文明施工的推定;项目部成立安全文明、hse文明生产小组;
2、承包方安全管理人员必须持证上岗,并负责检验现场和施工人员安全情况,如发包方管理人员发现不安全因素存在,有权进行罚款处理。
3、所有进场人员必须执行工地现场制度,进行安全思想教育,
做好自身的安全防护工作。
4、乙方自行为现场人员提供合格的安全防滑及劳保用品。乙方在施工现场的安全工作由乙方自行负责,甲方予以监督。
5、乙方必须配备专职安全员,随时检查督促安全工作,发现安全隐患立即停工整改,如需甲方整改的,立即通知甲方,甲方整改完成前乙方不得施工。
6、乙方对工地财物应加以保护,不得随意乱扔和有意破坏,对有意破坏甲方材物者,赔偿其原物价值的200%,对不按*作破坏者,照价赔偿。
7、工地用电应严格注意完全,所有用电线路、电器接点、照明电,均应有专人负责*作,乙方其他人员不得私接乱拉,否则所引起的一切安全事故及设备损坏,均由乙方负责赔偿。
8、施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,注意施工安全,不得违章作业。若因违章作业发生的一切安全事故及伤亡由乙方负责,由此发生的一切费用由乙方自理。
9、特殊工种,必须持特殊工种上岗证才能够上岗作业。年龄在18周岁以下的未成年人不得进入施工现场。
第七条:附则
1、由于乙方工程质量、进度、安全等因素严重违反合同,或者提供虚假资质、证书、文件,给建设方、甲方造成重大、恶劣、不良影响的,甲方或建设方要求甲方终止与乙方承包合同的,甲方有权力终止。
2、工程停、缓建执行*颁发的<建筑安装工程承包合同条例>有关规定。
3、合同文件的解释顺序如下:
(1)本合同所列之条款;
(2)工程承包内容、承包方式和图纸;
(3)国家和省、市建筑工程相关标准、规范和其他有关技术资料要求。
4、本合同执行过程中发生争执,由当事人双方协商解决,或向工程所在地建设行政主管部门申请调解。当事人不愿调解,或者调解不成的,双方同意在甲方所在地的*法院起诉。
5、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
合同订立时间: 年 月 日
土建工程施工合同3
土建工程施工合同
甲方业主: *号码:
乙方施工方: *号码:
甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。以包工不包料形式施工,乙方包工项目:泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料:即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。经双方友好协商如下:
一、工程质量要求:施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工 人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质 保量完成工程项目.
二、乙方承包工程如下:乙方需要提供工人住宿、或工棚,施工队工 人进场后一定服从甲方管理。严格按图纸保质保量施工,甲方如 有更改图纸,应提早通知乙方,需双方协议后才进行施工。
三、乙方工价:进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、 每平方米按:贰佰伍拾元计算(¥250.00元)。
四、甲方付款方式:乙方建筑工程进场后开工,每倒好一层楼面甲方 须付工程款壹万伍仟元*币。
五、装修工程严格按图纸施工,批好内外墙水泥档,甲方须付工程款 壹万伍仟元*币。以上工程按85%结算、完工验收合格后三 个月内一次付清全部工程余款。
六、竣工时间:每层按15天的工程量计算,从8月15日开始到10
月15日封顶,不得延迟。
七、以上协议甲、乙双方各执一份,都具有同等法律效力,如有工程 质量问题或其它问题,乙方负责解决。
注:工程施工责任:乙方施工队应该按正规建筑*作程序施工、不得
马虎,如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责,施工 队、工人自己承担一切费用与一切后果,一切与甲方无关,施工 队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。
甲方签名: 乙方自愿约定人签名:
年 月 日
土建装修施工合同范本4
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
二、承包工程内容:
砌体:砖砌体、构造柱、过梁、地梁;
抹灰:内墙抹灰,门窗洞收口;
地面:地下室地面、车库地面、机房地面、踢脚线;卫生间:卫生间防水找平层、保护层,炉渣回填;阳台:阳台防水找平层、细石砼保护层;
屋面:细石钢筋保护层分格压光,屋面排气道(一期做法);
楼梯:楼梯单坡、双坡(包括踢脚线与平台)。
三、承包方式及结算方法:
1、承包方式:(1)甲方提供垂直运输机械及材料
(2)乙方包人工费、小型工具(灰斗车、砖车、铁钎、水管等)小型机械(小型震动棒等)。
2、承包金额:
(1)砌体:砖砌体元/m,构造柱、过梁、地梁元3
/m;(包括钢筋绑扎)。
(2)抹灰:内墙抹灰元/?(包括二次收口费用),砌门窗洞收口/m(门洞延长米);
(3)地面:主楼地下室地面元/?(含踢脚线、集水坑盖板预制安装),车库地面(含踢脚、集水坑盖板预制、安装):元/?,机房地面元/?(含踢脚线);水电井地面:元/?
(4)卫生间:卫生间找平层、保护层元/?/遍(带r角),炉渣回填元/?;
(5)屋面(主楼屋面、塔楼屋面):细石砼钢筋保护层分格压光:元/?(包括钢筋绑扎、浇筑砼、沥青砂灌缝),屋面排气道成品(包括砌筑、粉刷、盖板等)元/个;
(6)楼梯粉刷:楼梯单坡元/层(包括踢脚线、休息平台、侧面、滴水线、安放钢筋防撞角);
(7)飘窗粉刷:元/个
(8)室外砼暗散水:元/?
注:未涉及到的工作内容双方协商确定。
四、劳务报酬与支付:
按月形象进度当月办理结算手续,次月25日前付上月结算人工费的70%,工程完工后次月付付至人工费的85%,分栋付款;3个月内付至人工费的95%,剩余5%作为保修金,
工程竣工验收后30日内无息返回保修金。
五、工期天。
开工日期:2014年月日至2014年月日止。
六、质量:
1、质量等级:优良
2、严格按照国家现行的施工验收规范及工程设计图纸、变更等要求进行施工。
3、严格执行工序之间交接制度和工程质量检查验收制度。做好自检工作,自检合格后报项目部验收。
七、双方责任:
甲方:1、负责施工现场的整体部署和调配。
2、负责工程质量的监督检查,发现问题有权勒令乙方停工或返工,并视情节轻重予以处罚。
3、保证施工现场资金、材料、机械按时到位。
4、负责技术资料的填写和整理,并向施工*作人员进行技术、安全交底。
5、提供机械设备的存放库房,保障施工正常运行。
6、施工放线指导由甲方负责。
7、乙方在工程质量不达标、进度滞后、不服从甲方管理,造成较大的安全隐患或发生较大的安全事故,甲方有权终止合同,损失一切费用由乙方负责。
8、与场为乙方提供一间办公室与一间仓库,仓库设于楼内且严禁住人。
乙方:
1、保证施工所用的劳动力数量(满足甲方工期要求),并做到技普搭配合同,*作熟练,主要人员必须具备上岗证书。
2、自觉遵守施工*作程,严格执行工序交接制度,上道工序有不合格现象时,不得进行下道工序。
3、接受甲方及各级质检部门的监督和管理,对工程中发现的质量问题,及时提出整改方案,报甲方同意后方可进行纠正工返工。
4、不得使用童工及不明身份的人员,现场所有人员应登记造册备案。
5、按甲方要求施工的时间,保证施工工人按时到场,如不按时发生的费用均由乙方承担。
6、施工工具(铁锨、灰斗、灰斗车、砂筛、水管、线绳、照明等)由乙方配置。
7、墙线放线、*线由乙方负责,甲方配合。
8、如有乙方未能达到国家现行质量验收标准,返工造成的材料浪费由乙方负责原价赔偿。
八、安全生产,文明施工:
1、甲乙双方必须严格执行国家有关安全规范,上岗人员接受安全培训,坚决杜绝一切安全事故的发生。
2、主要施工人员及特殊工种必须持证上岗机械设备设专人负责。
3、进入施工现场必须戴安全帽,不得穿拖鞋,高跟鞋或赤脚并穿戴整洁。
4、进入施工现场的工人必须无条件服从甲方管理人员安排,如不服从管理罚款500.00元/次。
5、施工现场及时清理,材料按图示堆放整齐,做到工完料净场地清。
九、乙方不能擅自停工或未经允许离开工队,否则造成的一切经济损失由乙方自行承担。
本协议自双方签字之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
年月日
厂房土建工程施工合同范本5
土建工程即土木建筑工程,是土木工程和建筑工程的总称。那么签订厂房土建工程施工合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的厂房土建工程施工合同范本,感谢您的欣赏。
甲方(总包方):
乙方(分包方):
根据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》等有关法律、法规、规定甲方将大方里景观墙人工、机械及措施工程发包给乙方,为明确双方权利义务,本着自愿、诚信的原则,经双方协商,达成如下协议,双方共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
建设规模:约631m
二、承包方式:
综合单价包工不包料;
三、承包范围:
①完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。(包含脚手架子、搭设及拆除、混凝土模板制作拆除)工作。
②本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车,场内材料二次倒运。(包含发电机、搅拌机、等)
③本工程所用水电费用。
综合单价还应包括以下工作内容或费用:
1、首层地面,钢筋砼的施工;外墙雨篷拆除、室外散水坡台阶踏步、女儿墙苯板,女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装拆除及沿线的安装、屋面找平层抹灰,保温苯板的铺设、人工配合回填土、土方夯实、装修架子搭设、外架子拆除、落水管安装;女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、内外的挂网、室内地面、浇筑砼、找平。
2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车,场内材料二次倒运。
3、现场安全生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出;
4、主体装修、各工种、厨师及所需机械*作人员(塔吊司机除外)等人人工所需费用支出。
四、承包价格:
本工程采用每延长米综合单价形式承包,所报单价一次包死
1、综合总价:650元/m。
2、乙方材料损耗,在规定范围内;故意损耗材料费用由乙方承担。
五、结算付款方式:
1、本工程完成总进度50%,且完成本合同总价50%工程量后,甲方按完成形象的产值的80%付款。
2、本工程乙方承包范围内全部工程完成后,甲方按完成总产值的95%付款,剩余3%留作保修金,待装饰工程两年保修期满后一次付清。
4、本合同约定的施工内容,如实际甲方有不需要乙方进行施工的项目,甲方应及时通知乙方,工程结算时扣除该项目费用。
5、工程款支付,以现金或支票形式甲方向乙方支付,由乙方提供工人*表及提供劳务分包人工*,否则甲方有权拒绝付款。
六、合同工期:
本工程自20xx年9月13日开工,20xx年月日结束。
七、质量要求:
1、质量标准:竣工验收合格。
2、工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工等级验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,必须达到质量评定等级。如因施工质量原因由质监部门或建设单位与监理单位下达的罚款由乙方承担。
3、施工中如发生质量缺陷乙方应及时消除,所发生的工期与材料损失由乙方承担;因乙方原因造成的工程缺陷未能及时消除,甲方有权自行或委托第三方消除工程缺陷,由此发生的费用由乙方承担,乙方应承担相应违约责任。
八、甲方责任和权利
1、委派同志为该工程现场施工管理人,统一协调指导施工。
2、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制月施工计划、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
5、统筹安排、协调解决非乙方*使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备燃料、周转材料、安全设施保证施工需要。塔吊司机应早4点晚6点工作。
7、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
九、乙方责任和权利
1、委派同志为现场施工负责人,参加工程生产协调会,具体负责本项目工程的施工管理。
2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方(工程承包人)负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,不得录用有精神疾病、传染病人员或年龄大于50周岁的人员及童工等不适于本工作相符合人群工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、财产损失、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其*作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
6、乙方必须服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。
7、乙方严禁将工程再转包。如乙方将工程进行转包,甲方有权单方终止本合同,由此造成的一切后果和损失由乙方自行负责,并向甲方支付本合同价款30%的违约金。
8、乙方承担*部门规定应由乙方承担的相关费用,乙方负责提供相应的资质、执照、安全生产许可证复印件(原件备查)。
9、甲方向乙方付款时,乙方要向甲方上报工人*表。
10、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、在乙方施工工程中,因乙方原因造成自身或他人人身财产损失的,乙方应承担赔偿责任。
12、乙方当具有从事本合同约定工程项目的资质条件,若乙方不具备相应资质与条件乙方应向甲方支付本合同约定价款30%的违约金,并承担一切法律后果。
十、工程材料、周转材料、工器具、机械设备
1、本工程所需的材料、半成品及成品全部由甲方供应到现场,乙方应协助甲方管理保管好现场的各种材料,对浪费现象甲方有权要求乙方进行赔偿;
2、乙方安排专人负责从甲方领取工器具、周转材料,领用后要妥善保管、合理使用。用完后要原数原样及时返还,如有丢失损坏按甲方购买价格进行赔偿,正常损耗除外。
3、根据工程需要甲方负责提供大、中、小型机械设备,并保证机械设备及零部件和燃油、液压油、黄油等。并保证机械设备质量,保证完好率100%,乙方负责使用与维修,因乙方使用不当造成机械设备损坏,维修及购买配件所发生的款项从工程结算款中扣除。工程竣工时,甲方验收机械设备完好率100%,机械若不能正常使用,甲方按造成的损失程度从给付乙方的工程款中扣除。
4、若因乙方保管、使用不善发生丢失、损坏,乙方除应予赔偿外,还应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
十一、安全生产、文明施工、劳动保护
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或违反安全*作规程造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方负完全的法律责任,并承担由此造成的一切经济损失。
2、乙方有权对施工现场作业条件、施工程序中存在的安全隐患提出批评建议,有权拒绝违章指挥和冒险作业;甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
3、一旦发生伤亡等安全事故,乙方须立即通知甲方,并采取必要的处理措施,发生的费用及责任由责任方自行承担;无法澄清事故责任的,应按相关规定处理。可委托该项目的*监管部门或监察部门调查事故责任,得出最终结论双方均予以认可。
4、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
5、文明施工:乙方按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,设专人管理生活区、工作区的卫生,做好自身责任区的治安保卫工作;乙方必须服从管理,保持现场清洁卫生,原材料堆放整齐。所用机械及时清理保养,对每次检查未符合要求的,乙方将给予甲方每次50—500元的违约金。
6、乙方在工程完工时,负责将建筑场地因施工造成的各种障碍物清除,做到工完场清。
7、未经许可工地严禁住有女工和职工家属,违反此约定乙方应支付500/次元违约金。
8、任何人不得在工地聚众闹事、打架斗殴,违反者一律清退,造成后果重大影响的移送司法机关依法追究责任,甲方有权终止本劳务承包合同的履行。
9、乙方现场要求统一着装(工作服),配戴统一安全帽(由甲方统一指导采购,费用由乙方承担,工程结束后不退回)。
十二、违约责任
1、由于甲方原因造成的工期延误,工期可顺延,甲方应支付乙方延长工时的损失费用。若乙方原因导致不能按规定工期完成,每拖延一天违约金为2000元。
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准或因乙方原因造成的工程缺陷未及时消除时,乙方应向甲方支付违约金为合同额的1%,并于甲方指定期限内达到合同约定工程质量要求或相关标准。
3、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,所造成的损失由责任方负责外(此损失乙方应予先行赔付),应向甲方支付违约金为合同额的1%。乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
4、在施工过程中乙方不听从现场指挥,工期、质量缺陷经整改后仍达不到要求,甲方可责令乙方退出施工现场更换施工队伍。乙方须无条件撤出现场,对已完工程甲方将按完成量的90%给予结算。
5、甲方如发现乙方在施工过程中有材料浪费现象,将按所浪费材料金额的双倍给予赔偿,乙方还应承担违约金500元/人次。
6、乙方违约后,另乙方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十三、特殊约定
1、因乙方拖欠工程人工费引起的债务纠纷,并致使甲方已经或者可能向第三方支付上列款项时,甲方有权用建设单位给付的工程款或顶替工程款的实物或乙方提供的担保物来支付上列款项。如出现上述不足以支付的情形,由乙方承担损失及相应的法律责任;
2、本工程的各类现场承认只代表实际事实的发生均不再单独进行结算,综合单价均已包括其工作内容。
十四、争议解决
因合同履行发生争议,双方应协商解决,如协商不成时,向合同签订地哈尔滨市道里区*法院管辖。
十五、合同解除
1、如果乙方不按照本合同的约定支付劳务报酬,乙方可以停止工作。停止工作到甲方向乙方发放劳务报酬之日期间所造成的误工补工由甲方支付,一周内甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同。
2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后7个工作日内撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。
3、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,双方可以解除合同。
4、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十六、合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止,乙方不得拖欠工人*,如果拖欠后果自负。
十七、其他约定
由乙方提供有效的劳务公司资质相关证件及劳务人工*,否则甲方有权拒绝付款。未尽事宜双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)
法定代表人或委托代理人(签字):
单位地址:
电话:
传真:
邮政编码:
乙方:(盖章)
法定代表人或委托代理人(签字):
单位地址:
电话:
传真:
邮政编码:
年月日
建设单位:(简称甲方)
施工单位:(简称乙方)
甲方现有钢结构厂房工程,委托乙方负责进行施工,为了明确分工、互相协助、保质保量,按期完成施工任务,经双方协商,签订如下合同:
第一条、工程名称:
第二条、工程地点:
第三条、工程概况:厂房面积约。
第四条、工程承包形式及施工依据:
1、承包形式:制作、安装厂房钢结构。
2、承包范围:
钢构部分:厂房钢结构部份的制作与安装。含预埋件、钢柱、钢梁、屋墙面檀条和彩钢瓦等。
3、施工依据:按甲方要求(施工图纸,工程技术联系单,有关规范为准,材料型号、规格以图纸和工程预算表)为准。
第五条、材料必须是国有正规大厂的国标材,并附来材质检报告。工程质量:按甲方要求满足图纸和有关施工规范要求,工程质量达到合格标准。
第六条、工期:工程工期为天。如遇雨天、停电等不可抗拒因素影响的情况,或由甲方原因造成延误的情况,则按实际天数工期顺延。
第七条、工程造价:
1、工程造价:
a、钢构为屋面验收元/m2。
b、配套设施根据报价单按实际结算(不含税)。
2、工程项目若有增加时双方再确认增加工程造价。
第八条、付款方式:
合同签订后甲方按乙方的工程进度进行付款,完工验收合格后留总工程款5%作为质保金,在工程验收后壹个月内付清。
第九条、施工:
1、乙方在施工前应制定安全措施,并承担施工安全责任。在施工过程中必须加强安全意识教育并现场督导落实,为现场施工人员购买足够的人身意外等保险,如出现安全及意外事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
2、甲方无偿提供现场安装施工用水电。进入工地的道路和厂房地面由甲方负责平整好供乙方运输车辆进入。
3、甲方任命驻工地代表为乙方任命驻工地代表为任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联系单、签证单、结算单等及办理工程相关事宜。
第十条、验收:
1、验收依据:以签订合同时甲方提供的施工图纸及施工变更通知、国家现行规范标准为依据。
2、工程质量等级合格。
3、甲方应在本项目钢结构工程完工一星期内组织验收。
第十一条、保修时间及内容:本厂房钢结构保修期为年,自验收合格后起计。保修期内因乙方施工原因引起该厂房的质量问题,乙方负责返工修理,如系自然灾害(如地震、台风等)或人为破坏不属于乙方负责而引起的质量问题和损坏相应责任由甲方自行负责。
第十二条、法律责任
1、在施工过程中,因甲方原因致乙方造成损失由甲方负责,乙方因违反安全制度和*作规程所造成事故由乙方负责。
2、乙方必须按照合同规定的时间进行施工,保证按时完成任务,保质保量。如因乙方延误工时出现质量问题,所造成的损失由乙方负责。
3、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神及时协商解决。如协商不成,任何一方可向合同管理机关申请或仲裁,及向*法院起诉。
第十三条、本合同一式二份,双方各执一份,如有未尽事宜,双方共同协商后再另行补充。
甲方(盖章)
代表签字:
乙方:(盖章)
代表签字:
年月日
甲方:
乙方:
按照《中华*共和国合同法》和《中华*共和国建筑法》及其他有关法律法规,为确保工程质量完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定立本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:土建
4、建筑面积:二号厂房面积约为4500平方米,三号厂房面积约为1500平方米,结算时以实际完成量为准。
第二条:承包方式
1、包工包料,乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工,并负责所有施工用具设备;
2、施工费用:依据20xx定额计算工程单价,二号厂房单价为432.87元/平方米,三号厂房单价为473.48元/平方米,二号三号总造价约为260万元,以上工程以实际完成面积结算(不含税)
3、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,待完工后一并纳入结算。
4、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督,因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。
第三条:工程工期
1、自合同签订90天。
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权按200元/日从应付款中扣除。
第四条:工程质量
1、整个工程按甲方要求按质、按量完成,并达到合格。
2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条:施工费结算方式
1、合同签定的,乙方应积极组织施工人员进行施工,桩基础工程完工后,甲方付给乙方30%工程款;基础到正负零付30%;工程竣工验收合格付30%;剩余10%作为工程保修金,自工程竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次*付清质量保证金。保修期内如出现质量问题,乙方应及时进行处理,否则甲方有权自行维修,人工及材料费从保修金中扣除。
2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。
第六条:材料供应
施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工,否则造成的损失由乙方自行承担。
第七条:工程验收
工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内,因甲方原因未进行验收视为本工程已经验收合格。
第八条:安全生产及其它
1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生伤、亡等一切安全事故,由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。
3、该合同一式二份,甲、乙双方各执一份,协议未尽事宜由双方共同协商解决。
甲方:
年月日
乙方:
年月日